Запасной выход для заказчика нашелся 🚪⚖️

Подрядчик строитель в Чувашии взялся возводить детскую поликлинику в Кировской области. Сроки стройки уходили в бесконечность, а заказчик — больница — сыпал претензиями о просрочке. В итоге учреждение в одностороннем порядке отказалось от контракта, сославшись на нарушение сроков подрядчиком.

Казалось бы, классика: не уложился — виноват. Но подрядчик пошел в суд, заявив, что задержки вызваны самим заказчиком, который постоянно менял проектную документацию и вовремя не передавал согласованные чертежи. Он считал отказ незаконным.

Однако суд изучил дело и отказал подрядчику в иске. Почему? 🤔 Оказалось, заказчик при расторжении сослался не только на нарушение сроков, но и на статью 717 Гражданского кодекса. А она позволяет заказчику отказаться от договора подряда в любое время, просто выплатив подрядчику возмещение за уже сделанное. Суд признал: раз такая норма есть, и контракт это допускал, то отказ был правомерным, хоть и не очень спортивный ход.

Выводы: Даже если заказчик сам создавал помехи, у него может найтись «волшебная» статья закона для легального выхода из отношений. Подрядчикам стоит крайне внимательно оценивать такие риски при подписании контракта.

Источник: Решение Арбитражного суда Кировской области по делу № А**28-5264/2025 от 14.01.2026