Заказчик кивнул, принял работы, а потом сказал: «Денег нет, но вы держитесь»

Подрядчик заключил муниципальный контракт на капремонт водопровода в Кемеровской области. Цена контракта — около 5 млн рублей. В процессе работ выяснилось то, что часто выясняется на стройке: реальность не совпала с проектом. Бетонные завалы на трассе, вода непонятного происхождения, необходимость переноса колодцев и перебуривания скважин — весь букет сюрпризов 🎁

Стороны провели 13 технических совещаний, на каждом из которых совместно решили: «Да, делаем». Составили акты, согласовали смету. Подрядчик выполнил допработы на 4,07 млн рублей. Заказчик принял их по акту, подписал локальный сметный расчёт. А потом просто не заплатил, сославшись на отсутствие бюджетного финансирования. При этом в ответе на претензию честно написал: деньги будут — заплатим ⏳

Суд первой инстанции и апелляция встали на сторону подрядчика. Логика простая: согласовали, приняли, значит — платите. Отказ после приёмки — это недобросовестное поведение.

Но кассация всё перевернула 🔄 Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил оба решения и отправил дело на пересмотр. Причина: нижестоящие суды не проверили ключевой вопрос — действительно ли эти работы были настолько срочными, что подрядчик не мог приостановиться и дождаться оформления допсоглашения. По Закону №44-ФЗ цена контракта твёрдая, а превышение на 80% без надлежащего соглашения — это не мелочь, которую можно закрыть протоколом совещания.

Кассация напомнила: кивок на совещании и подпись в акте приёмки — это ещё не согласование в смысле закона о контрактной системе. Подрядчик обязан был уведомить, приостановить работы, дождаться письменного ответа. Не сделал — принял риски на себя 📋

Мораль для поставщиков: устное «делайте» от заказчика ничего не стоит без допсоглашения. Даже если заказчик сам попросил, сам принял и сам признал долг — суд может решить, что вы сами виноваты, потому что не остановились вовремя ⚠️

Дело № А27-14797/2025, постановление кассационной инстанции от 17.04.2026. 👉 Подписаться MAX https://max.ru/business_and_goszakupki