Подписанное соглашение спасает от штрафа? Кассация сказала: не всегда

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга заключила контракт на благоустройство территории стоимостью 39,38 млн рублей. После выполнения части работ стороны подписали соглашение о расторжении контракта. Позже заказчик потребовал с подрядчика 1,77 млн рублей штрафа за невыполнение части работ.

Что произошло 📌 Контракт заключили 24.07.2023. К декабрю подрядчик выполнил работы на 24,54 млн рублей. Работы по двум этапам не были выполнены, еще по нескольким — выполнены частично. 25.12.2023 стороны подписали соглашение о расторжении контракта, а 02.04.2024 заказчик направил претензию о взыскании штрафа в размере 1 767 639,82 руб. Первая инстанция отказала во взыскании. Апелляция поддержала этот вывод.

Позиция сторон 📝 Заказчик настаивал: подрядчик не выполнил часть обязательств, значит штраф по контракту должен быть взыскан. Подрядчик возражал: контракт расторгнут по соглашению сторон, в соглашении нет ни слова о нарушениях и санкциях. Кроме того, причиной невыполнения части работ был непригодный грунт, о чем заказчика уведомляли. Первые две инстанции согласились с подрядчиком: если соглашение о расторжении не содержит претензий, то оснований для штрафа нет.

Почему кассация решила иначе ⚖️ Арбитражный суд Северо-Западного округа указал, что нижестоящие суды слишком широко истолковали соглашение о расторжении. Само по себе расторжение контракта по соглашению сторон не лишает заказчика права взыскать штраф за нарушения, которые возникли до расторжения. Это следует из ст. 453 ГК РФ и ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. При этом соглашение сторон не содержало условия об отказе от взаимных имущественных претензий или освобождении подрядчика от ответственности. 💬 Вместе с тем кассация отметила и второй важный момент: подрядчик ссылался на непригодный грунт, но суды не исследовали, предпринял ли он все необходимые меры и мог ли быть освобожден от ответственности по ст. 716 ГК РФ. Именно поэтому судебные акты отменили, а дело направили на новое рассмотрение.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 На заметку Не считайте, что соглашение о расторжении автоматически закрывает вопрос со штрафами. Если хотите отказаться от взаимных претензий — фиксируйте это прямо в соглашении. Иначе спор о неустойке может продолжиться уже после расторжения контракта. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Источник: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа по делу № А56-59342/2024 от 26.06.2026. 👉 Подписаться MAX https://max.ru/business_and_goszakupki